ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

16 мая 2007 года.

     Протокол рассмотрения и оценки котировочной заявки  

1

Наименование заказчика

Почтовый адрес и адрес электронной почты

МУЗ «Городская поликлиника №1» (413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Маяковского, 1;

тел. (8453) 55-84-91, гл. врач Винокуров М.В.)

2

Источник финансирования заказа

Субсидии областного бюджета

3

Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа

Представлена ниже.

4

Наименование, характеристики и  объем оказываемых услуг, требования к качеству, техническим характеристикам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика

Выполнение  работ

1.       прокладка водопроводных труб с введением в здание – 350 п/м;

2.        устройство выгребной ямы с вводом канализационных труб в здание амбулатории №1.

Сметная документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы  и полностью соответствовать объемам запроса котировочной цены.

 

5

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

МУЗ «Городская поликлиника №1»

г. Энгельс, ул. Трудовая, 11

 

6

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

В течение 10 дней с момента подписания контракта

 

 

7

Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей

Цена контракта  формируется с учетом всех обязательных платежей (расходы на перевозку, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

 

8

Максимальная цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта:

330 000 руб.

 

9

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок

Котировочные заявки принимаются по адресу:  г. Энгельс, пл. Ленина 30 к. 320 с 8-30 до 17-30

с 17 мая по 25 мая 2007 года

 

10

Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)

Безналичный расчет, по мере поступления средств

 

11

Срок подписания победителем государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (проект контракта)

Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

 

12

Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа

Не установлены

 

 

Приложение: форма котировочной заявки (котировки цен)

 

Котировочная заявка

 

(котировка цен)

В комиссию по размещению заказов при Администрации Энгельсского муниципального района от :

 

Наименование, место нахождения (для юридического лица). ФИО, место жительства (для физического лица)

-        Телефон, факс

-        Банковские реквизиты

 

 

Уважаемые господа!

 

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить следующие  работы:

  1. прокладка водопроводных труб с введением в здание – 350 п/м;
  2.  устройство выгребной ямы с вводом канализационных труб в здание амбулатории №1.

 

Общая сумма работ составит ______________ руб., согласно прилагаемой смете, которая является частью настоящей заявки.

 

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен поставить необходимые товары, в соответствии с запросом котировки цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

 

(подпись, печать)

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ____

 

г. Энгельс                                                                                         "___"___________20__ г.

 

_______________________________________, именуем __ в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________,

именуем___ в дальнейшем Подрядчик, в лице______________________________________, _____________________________________________________________________________,

с другой стороны, в соответствии с_______________________________________________,

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.2 настоящего Контракта и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к Контракту): _________________________________

_____________________________________________________________________________

Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется представить в срок до ________________________________ необходимую проектную и сметную документацию.

1.3. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются в полном объеме в соответствии с ________________________________________________________________

1.4. Срок выполнения работ с _______________ _____ до ______________________. Подрядчик имеет  право (не имеет права) выполнить работы досрочно.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки работы Заказчиком.

 

2. Сумма Контракта и порядок расчетов

 

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.2. Сумма настоящего Контракта составляет _________________________________, в том числе НДС.

2.3. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов объем работ, предусмотренных Контрактом. При изменении объема работ предусмотренных данным Контрактом, заказчик по согласованию с поставщиком вправе не более, чем на десять процентов изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему работ в выполнении которых возникла необходимость.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится по мере поступления выделенных бюджетных средств, предусмотренных на эти цели в 2007 году.

2.5. Цена работ на период действия Контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, установленных п. 2.3.настоящего Контракта на основании условий конкурсной документации и положений ч.6 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с изменениями от 20.04.2007 года).

 

3. Обязательства сторон

 

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.1.2. Отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

 

3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ (приложение 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Контракта.

3.2.2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

3.2.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, или иного используемого для исполнения Контракта имущества.

3.2.4. По окончании работы передать ее результат и права на него Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ.

3.2.5. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на __________________ месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, за исключением  случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

3.2.6. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет.

При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.2.7. Возвратить по окончании работ неиспользованные материалы и имущество, предоставленные Заказчиком для производства работ, в том состоянии, в котором они были предоставлены ранее.

 

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. В течение ____дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы (этапа работ) либо по истечении срока, указанного в п.1.5 настоящего Контракта, осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Заказчика.

3.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

 

4. Порядок сдачи и приемки работ

 

4.1. Подрядчик обязан в  письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

     В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

     Подрядчик обязан в течение __________________ со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.

4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта

сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

 

5. Ответственность сторон

 

5.1. За нарушение установленного по Контракту конечного срока

выполнения работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по Контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере ____% цены работ или этапа за каждый день просрочки, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.2. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

5.3. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

 

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

 

7. Порядок разрешения споров

 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

 

8. Порядок изменения и расторжения Контракта

 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место в соответствии с п.6.4 настоящего Контракта либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в соответствии с п.3.1.2. настоящего Контракта без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением Контракта, а также в случае нарушения Поставщиком существенных условий данного Контракта.

8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Контракт, другой Стороне не позднее, чем за _________________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

 

9. Прочие условия

 

9.1. Настоящий Контракт вступает в действие с ______________________________ и действует до ______________________________ (или до исполнения Сторонами своих

обязательств по Контракту), но не более, чем до 31 декабря 2007 года.

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

     - приложение 1. Техническое задание на ________ листах.

     - приложение 2. Календарный план выполнения работ на ________листах.

     -

     -

9.5. Другие условия по усмотрению Сторон __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 

        10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон:

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК                                                                                                             ПОДРЯДЧИК