ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ
25 июня 2007 года.
Протокол рассмотрения и оценки котировочной заявки
|
1 |
Наименование заказчика Почтовый адрес и адрес электронной почты |
МУ «Муниципальная городская больница №2» (Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полиграфическая, 1, тел. (8453) 56-35-68, гл. врач Г.О. Текнеджян) |
|
2 |
Источник финансирования заказа |
Средства областного бюджета |
|
3 |
Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа |
Представлена ниже |
|
4 |
Наименование, характеристики и
количество поставляемых товаров |
|
|
Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на объектах МУ «Муниципальная городская больница №2» Минимальный срок гарантий качества работ – 12 месяцев Требуется: наличие лицензии у исполнителя работ, соответствие стандартам и ГОСТу. Организация представляет эксплуатационные документы, необходимые для поддержания пожарной сигнализации и системы оповещения в работоспособном состоянии . Перечень и объемы работ приведены в Приложении1. |
||
|
5 |
Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полиграфическая, 1 |
|
6 |
Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
в течение 3 квартала 2007г.
|
|
7 |
Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей |
Цена контракта формируется с учетом всех обязательных платежей (расходы на перевозку, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). |
|
8 |
Максимальная цена контракта |
490 000 руб. |
|
9 |
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок |
Котировочные заявки принимаются по адресу: г. Энгельс, пл. Ленина 30 к. 320 с 8-30 до 17-30 с 25 июня по 4 июля 2007 года |
|
10 |
Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
Безналичный расчет, по мере поступления средств |
|
11 |
Срок подписания победителем государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (проект контракта) |
Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |
|
12 |
Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа |
Не установлены |
Приложение: техническое задание, форма котировочной заявки (котировки цен), проект муниципального контракта.
Приложение № 1
Техническое задание
на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на объектах МУ «Муниципальная городская больница №2» (главный корпус, пищеблок, складские помещения, бомбоубежище, гараж, морг, прачечная)
|
Наименование работ |
Ед. изм. |
Кол-во |
|||||
|
Прибор ПС на 4 луча |
Шт. |
5 |
|||||
|
Коробка ответвительная настенная |
Шт. |
111 |
|||||
|
Табло сигнальное |
Шт. |
36 |
|||||
|
Короб по стенам и потолкам |
100 м. |
18,34 |
|||||
|
Звонок |
Шт. |
30 |
|||||
|
Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении |
Шт. |
324 |
|||||
|
Провод, проложенный в коробах |
100 м. |
42,7 |
|||||
|
Извещатель ПС магнитоконтактный в нормальном исполнении |
Шт. |
26 |
|||||
|
Блок питания и контроля |
Шт. |
1 |
|||||
|
Реле |
Шт. |
1 |
|||||
|
Прибор ПС на 10 лучей |
Шт. |
1 |
|||||
|
Коробка распределительная |
Шт. |
1 |
|||||
|
Прибор ПС на 1 луч |
Шт. |
2 |
|||||
|
Выключатель открытой проводки |
Шт. |
2 |
|||||
Наименование материалов и приборов |
|
||||||
|
Прибор «Гранит-8» с АКБ |
Шт. |
1 |
|||||
|
Коробка КРТП-10 |
Шт. |
1 |
|||||
|
ИзвещательИПД-3,1 м |
Шт. |
324 |
|||||
|
Сирена АС-10 |
Шт. |
22 |
|||||
|
Оповещатель «Маяк-12КП» |
Шт. |
8 |
|||||
|
Коробка УК-2П |
Шт. |
59 |
|||||
|
Источник резервного питания «Парус-4» |
Шт. |
1 |
|||||
|
Реле УК-ВК/02 |
Шт. |
1 |
|||||
|
Короб 15 х 10 |
М. |
1800 |
|||||
|
Провод КСПВ 2 х 0,5 |
М. |
3600 |
|||||
|
Провод ШВВП 2 х 0,75 |
М. |
150 |
|||||
|
Провод КСПВ 4 х 0,5 |
М. |
500 |
|||||
|
Табло «Выход» |
Шт. |
28 |
|||||
|
Извещатель ИПР-3СУ |
Шт. |
26 |
|||||
|
Провод КСПВ 10 х 0,5 |
М. |
20 |
|||||
|
Короб 25 х 16 |
М. |
34 |
|||||
|
Прибор «Гранит 5» с АКБ |
Шт. |
1 |
|||||
|
Прибор «Гранит 3» с АКБ |
Шт. |
3 |
|||||
|
Прибор «Сигнал-20» |
Шт. |
1 |
|||||
|
Прибор «УОТС-1-1А» с АКБ |
Шт. |
2 |
|||||
|
Выключатель |
Шт. |
2 |
|||||
Котировочная заявка
(котировка цен)
В комиссию по размещению заказов при Администрации Энгельсского муниципального района от:
|
Наименование, место нахождения (для юридического лица). ФИО, место жительства (для физического лица) - Телефон, факс - Банковские реквизиты |
|
Уважаемые господа!
Изучив направленный Вами запрос котировки, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения по адресу: г. Энгельс, ул. Полиграфическая, 1, в соответствии с Приложением №1.
.Общая сумма работ составит ______________ руб., согласно прилагаемой смете, которая является частью настоящей заявки, на условиях, указанных в запросе котировок.
|
Наименование работ |
Ед. изм. |
Кол-во |
Срок выполнения работ |
|
Прибор ПС на 4 луча |
Шт. |
5 |
|
|
Коробка ответвительная настенная |
Шт. |
111 |
|
|
Табло сигнальное |
Шт. |
36 |
|
|
Короб по стенам и потолкам |
100 м. |
18,34 |
|
|
Звонок |
Шт. |
30 |
|
|
Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении |
Шт. |
324 |
|
|
Провод, проложенный в коробах |
100 м. |
42,7 |
|
|
Извещатель ПС магнитоконтактный в нормальном исполнении |
Шт. |
26 |
|
|
Блок питания и контроля |
Шт. |
1 |
|
|
Реле |
Шт. |
1 |
|
|
Прибор ПС на 10 лучей |
Шт. |
1 |
|
|
Коробка распределительная |
Шт. |
1 |
|
|
Прибор ПС на 1 луч |
Шт. |
2 |
|
|
Выключатель открытой проводки |
Шт. |
2 |
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен поставить необходимые товары, в соответствии с запросом котировки цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.
(подпись, печать)
Приложение №2
Проект муниципального контракта
на выполнение работ по установке пожарной сигнализации
г. Энгельс «_____ » __________ 2007 г.
МУ «Муниципальная городская больница №2» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Текнеджян Г.О., действующее на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», и в соответствии с Протоколом комиссии по размещению заказов от ______ №_____________и законодательством Российской Федерации заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «контракт») о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в _________________, согласно смете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2.Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные п. 1.1. настоящего контракта, своими силами или с привлечением субподрядных организаций по согласованию с Заказчиком.
1.3.Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в соответствии с п. 3 настоящего контракта.
1.4.Заказчик осуществляет контроль за выполнением условий настоящего контракта.
2. Сроки выполнения работ.
2.1 Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- Продолжительность производства работ – ____________ дней;
- Начало производства работ - с момента вступления настоящего контракта в силу, согласно п. 12.1;
- Окончание производства работ – через__________ дней, с момента вступления настоящего контракта в силу, согласно п.12.1.
2.2 На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3. Цена работ по контракту и порядок их оплаты.
3.1. Цена работ по настоящему контракту определена на основании смет (-ы) (Приложение№1) и составляет: ___________________________________руб.
3.2.Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы по контракту на основании актов приема-сдачи выполненных работ. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на расчетный счет Подрядчика по мере поступления целевого финансирования за счет средств, предусмотренных ________________________ на 2007 год. Возможна выплата аванса Подрядчику из средств соответствующего бюджета.
3.3. Заказчик при исполнении муниципального контракта вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных муниципальным контрактом работ не более чем на 10% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных муниципальным контрактом.
При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 10% такой цены.
4. Производство работ.
4.1. Уполномоченный представитель Заказчика совместно с ответственным представителем Подрядчика осуществляет технический контроль за выполнением работ, производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования, а также оформляет акт приемки-сдачи работ. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
4.2.
5. Права и обязанности сторон.
5.1. Права и обязанности Подрядчика
Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить работы качественно своими силами или с привлечением субподрядных организаций, по согласованию с Заказчиком, в полном объеме и в сроки, оговоренные в п.2.1 настоящего Контракта.
5.1.2. Гарантировать качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы.
5.1.3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.
5.1.4. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их уборку.
5.1.5. За свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.
5.2. Права и обязанности Заказчика:
Заказчик обязан:
5.2.1. Произвести окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные работы после подписания акта приемки-сдачи работ и выставления счета Подрядчиком.
5.2.2. Обеспечивать в течение всего периода выполнения работ технический надзор за выполнением работ, назначив своего ответственного представителя.
5.2.3. На период производства работ обеспечить Подрядчику возможность подключения электрооборудования и электроинструмента.
5.2.4. Обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования и другого имущества в период выполнения работ.
5.2.5. В течение 3 (трех) дней со дня получения акта приемки-сдачи выполненных работ направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.
Заказчик имеет право:
5.2.6. Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.
5.2.7. Потребовать устранения обнаруженных дефектов в течение срока, предусмотренного п.5.1.5., п.7.2 настоящего контракта.
5.2.8. Государственный заказчик обязан осуществлять контроль за выполнением условий настоящего контракта всеми сторонами.
6. Приемка и сдача работ.
6.1. Приемка и сдача выполненных работ производится представителями Подрядчика и Заказчика по окончанию работ и оформляется актом приемки-сдачи работ.
6.2. Срок проведения проверки выполненных работ и подписания акта приемки-сдачи работ устанавливается в течение 72 часов с момента предъявления выполненных работ Получателю и Заказчику.
6.3. В случае мотивированного отказа от приемки работ стороны составляют трехсторонний акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их устранения.
6.4. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки-сдачи приемочной комиссией, включающей в себя представителей Заказчика и Подрядчика.
6.5.
7. Гарантия качества работ.
7.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, ТУ, СНиП, технической документации и других нормативных документов.
7.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение ___ месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки приемочной комиссией.
8. Ответственность сторон.
8.1. За нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания работ, сроков устранения дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, других обязательств, установленных в Контракте, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% от полной сметной стоимости работ за каждый день в течение одного месяца, а по истечении месяца по 0,5% за каждый день до фактического исполнения обязательств. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.
8.2. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту не освобождает Подрядчика от выполнения этих обязательств надлежащим образом.
8.3. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб, возникший в период производства работ.
8.4. Подрядчик несет ответственность за экологическую, пожарную и электробезопасность на объекте в период выполнения работ.
8.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить недостатки работ для обеспечения их надлежащего качества.
9. Порядок разрешения споров.
9.1. При возникновении между сторонами каких-либо разногласий при выполнении настоящего контракта, стороны принимают меры для урегулирования разногласий путем переговоров. Если стороны не придут к соглашению, все споры рассматриваются в Арбитражном Саратовской области.
10. Расторжение контракта.
10.1. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или изменить его частично в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения работ более, чем на 20 дней по причинам, независящим от Заказчика, а равно в случае отсутствия средств финансирования Контракта, предусмотренных п.3.3. При этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления о расторжении Контракта. Расторжение Контракта в этом случае не влечет освобождения от ответственности, предусмотренной п. 8.1.
11. Форс - мажор
11.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
12. Срок действия контракта и прочие условия
12.1 Настоящий подписанный Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12. 2007 г.
12.2 В случае расторжения Контракта, стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате, если их качество удовлетворяет требованиям Заказчика и им приняты.
12.3 Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.4 Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.5 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.
13. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
|
Заказчик: |
Подрядчик: |
|
|
МУ «Муниципальная городская больница №2» 413124 г. Энгельс, Саратовская обл., ул. Полиграфическая 1 ИНН 6449002773 КПП 644901001 л/с 037010471 в КФ ОКОНХ 91514 ОКПО 05156675
Главный врач |
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
|
|
|
____________________Г.О. Текнеджян
|
____________________ /________________/ |
|
14. Приложения к настоящему контракту
14.1. Приложение №1. Смета на______стр.
14.2. Приложение №2. График работ.