ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

2 июля 2007 года.

Наименование заказчика

Почтовый адрес и адрес электронной почты

МУ «Жилищный фонд ЭМР» (413124, Саратовская область, г. Энгельс, 1-й Студенческий проезд, 4,

тел. (8453) 72-19-44, директор В. В. Малов)

Источник финансирования заказа

Муниципальный бюджет.

Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа

Представлена ниже

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика

Выполнение технического заключения по состоянию конструкций балконов жилых домов г. Энгельса, согласно техническому заданию

Характеристика регистрационный номер объекта ремонта	Описание дефектов	Ед. изм.	Кол-во	Намеченный вид ремонта	Сроки исполнения услуг
1	2	3	4	5	6
Выполнение технического заключения по состоянию конструкций балконов жилых домов г.Энгельса	На отдельных балконах наблюдается разрушение кромок железобетонных плит, трещины, сколы, арматура оголена и подвержена коррозии.	шт	483	Выполнение технического заключения по состоянию конструкций балконов на основании визуального и инструментального обследования	40 дней

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

По месту расположения жилых домов

(приложение №1)

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

в течение 40 дней с момента заключения контракта

Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей

Цена контракта формируется с учетом всех обязательных платежей (расходы на перевозку, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Максимальная цена контракта

277 665 руб.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок

Котировочные заявки принимаются по адресу: г. Энгельс, пл. Ленина 30 к. 320 с 8-30 до 17-30

со 2 июля по 11 июля 2007 года

Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)

Безналичный расчет, по мере поступления средств

Срок подписания победителем государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (проект контракта)

Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа

Не установлены

Приложение: техническое задание, форма котировочной заявки (котировки цен), проект муниципального контракта.

Приложение №1

Список квартир, требующих технического заключения состояния конструкций балконов в 2007 г.

Овражная, д.30 кв. 7,8

Овражная, д.30а кв.7,8

Пр. Строителей, д. 9 кв. 215

Пр. Строителей, д. 21 кв.97

Ломоносова, д. 8 кв. 69

Тельмана, д. 147 кв. 6

Полиграфическая,д.53 кв. 14,34,35,58,73,74,75.

Ф. Энгельса, д.31 кв. 80

Ленина, д. 17 кв.6,14, 90.

Ленина, д. 19 кв. 114.

Калинина, д.3 кв 11,4,6,15.

2 Микрорайон, д. 35 кв.24,30,43

М. Василевского 48 кв.18,22,20,11,7

М. Василевского 57 кв.112

Колотилова 20 кв74,29,49,71

Колотилова 28 кв.51,13,45,81

Колотилова 30 - весь дом 60 квартир

Колотилова 52 кв. 90,57,58

Колотилова 32 кв.13,30

Крупский пр.23 кв.90,53,73

1 Микрорайон 8 кв.68

1 Микрорайон 15 кв.29,43

Одесская 58 кв. 3,4,7,8

Краснодарская 1 кв. 1,11,10,5,6

Краснодарская 2 кв. 2,4,7,8

Краснодарская 3 кв. 12,10,6,4

Ф. Энгельса 65 кв.38,16,48,44,40,60.

Ф. Энгельса 81 кв. 3,4,7,8

Ф. Энгельса 83 кв. 3,4,7,8

Ф. Энгельса 85 кв. 3,4,7,8

Ф. Энгельса 87 кв. 5,6,10,11

Ф. Энгельса 89 кв. 3,5,4,10,11а

Ф. Энгельса 91 кв. 6,12,4,10

Ф. Энгельса 93 кв. 5,10,11,11а,4

Одесская 36 кв 10,6,12,4

Одесская 28 кв. 4

Одесская 35 кв 17

Одесская 40 кв.4.

Энгельс – 1:

Дом 13 кв.: 7, 17, 18, 26

Дом 46 кв.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43,44, 46,47,48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

Дом 50 кв.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44, 46,47,48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

Дом 51 кв.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43,44, 46,47,48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

Дом 53 кв.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.

Дом 58 кв.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43,44, 46,47,48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

Дом 69 кв.: 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30.

Дом 70 кв.: 3, 4, 7, 8, 11, 12.

Дом 71 кв.: 3, 4, 7, 8, 11, 12.

Дом 76 кв. 73.

Котировочная заявка

(котировка цен)

В комиссию по размещению заказов при Администрации Энгельсского муниципального района от:

Наименование, место нахождения (для юридического лица). ФИО, место жительства (для физического лица)

- Телефон, факс

- Банковские реквизиты

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы по техническому заключению состояния конструкций балконов жилых домов г. Энгельса.

. Общая сумма работ составит ______________ руб., согласно прилагаемой смете, которая является частью настоящей заявки, на условиях, указанных в запросе котировок.

Характеристика регистрационный номер объекта ремонта	Описание дефектов	Ед. изм.	Кол-во	Намеченный вид ремонта	Сроки исполнения работ
1	2	3	4	5	6
Выполнение технического заключения по состоянию конструкций балконов жилых домов г.Энгельса	На отдельных балконах наблюдается разрушение кромок железобетонных плит, трещины, сколы, арматура оголена и подвержена коррозии.	шт	483	Выполнение технического заключения по состоянию конструкций балконов на основании визуального и инструментального обследования

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен выполнить работы по техническому заключению состояния конструкций балконов жилых домов г. Энгельса, в соответствии с запросом котировки цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

(подпись, печать)

Проект муниципального контракта

на выполнение технического заключения по состоянию конструкций балконов жилых домов г. Энгельса

г. Энгельс «_____ » __________ 2007 г.

_________________________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________ __________________________, действующее на основании Положения, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», и в соответствии с Протоколом комиссии по размещению заказов от ______ №_____________и законодательством Российской Федерации заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение технического заключения состояния конструкций балконов жилых домов города Энгельса согласно смете (расчета) (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2.Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в соответствии с п. 3 настоящего контракта.

1.3.Заказчик осуществляет контроль за выполнением условий настоящего контракта.

2. Сроки выполнения работ.

2.1 Сроки выполнения работ определены сторонами:

- Продолжительность – ____________ дней;

- Начало производства работ - с момента вступления настоящего контракта в силу, согласно п. 12.1;

- Окончание производства работ – через__________ дней, с момента вступления настоящего контракта в силу, согласно п.12.1.

2.2 На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3. Цена работ по контракту и порядок их оплаты.

3.1. Цена работ по настоящему контракту определена на основании смет (расчетов) (Приложение№1) и составляет: ___________________________________руб.

3.2. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы по контракту на основании актов приема-сдачи выполненных работ. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на расчетный счет Подрядчика по мере поступления целевого финансирования за счет средств, предусмотренных ________________________ на 2007 год.

4.Производство работ.

4.1. Уполномоченный представитель Заказчика совместно с ответственным представителем Подрядчика осуществляет технический контроль за выполнением работ, производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования, а также оформляет акт приемки-сдачи работ. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Права и обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы качественно своими силами в полном объеме и в сроки, оговоренные в п.2.1 настоящего Контракта.

5.1.2. Гарантировать качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы.

5.1.3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

5.1.4. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их уборку.

5.1.5. За свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

5.2. Права и обязанности Заказчика:

Заказчик обязан:

5.2.1. Произвести окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные работы после подписания акта приемки-сдачи работ и выставления счета Подрядчиком.

5.2.2. Обеспечивать в течение всего периода выполнения работ технический надзор за выполнением работ, назначив своего ответственного представителя.

5.2.3. На период производства работ обеспечить Подрядчику возможность подключения электрооборудования и электроинструмента.

5.2.4. В течение 3 (трех) дней со дня получения акта приемки-сдачи выполненных работ направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

Заказчик имеет право:

5.2.5. Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.

5.2.6. Потребовать устранения обнаруженных дефектов в течение срока, предусмотренного п.5.1.5., п.7.2 настоящего контракта.

5.2.7. Муниципальный заказчик обязан осуществлять контроль за выполнением условий настоящего контракта всеми сторонами.

6. Приемка и сдача работ.

6.1. Приемка и сдача выполненных работ производится представителями Подрядчика и Заказчика по окончанию работ и оформляется актом приемки-сдачи работ.

6.2. Срок проведения проверки выполненных работ и подписания акта приемки-сдачи работ устанавливается в течение 72 часов с момента предъявления выполненных работ Получателю и Заказчику.

6.3. В случае мотивированного отказа от приемки работ стороны составляют трехсторонний акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их устранения.

6.4. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки-сдачи приемочной комиссией, включающей в себя представителей Заказчика и Подрядчика.

7. Гарантия качества работ.

7.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, ТУ, СНиП, технической документации и других нормативных документов.

7.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение ___ месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки приемочной комиссией.

8. Ответственность сторон.

8.1. За нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания работ, сроков устранения дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, других обязательств, установленных в Контракте, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% от полной сметной стоимости работ за каждый день в течение одного месяца, а по истечении месяца по 0,5% за каждый день до фактического исполнения обязательств. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.2. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту не освобождает Подрядчика от выполнения этих обязательств надлежащим образом.

8.3. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб, возникший в период производства работ.

8.4. Подрядчик несет ответственность за экологическую, пожарную и электробезопасность на объекте в период выполнения работ.

8.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить недостатки работ для обеспечения их надлежащего качества.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. При возникновении между сторонами каких-либо разногласий при выполнении настоящего контракта, стороны принимают меры для урегулирования разногласий путем переговоров. Если стороны не придут к соглашению, все споры рассматриваются в Арбитражном Саратовской области.

10. Расторжение контракта.

10.1. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или изменить его частично в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения работ более, чем на 20 дней по причинам, независящим от Заказчика, а равно в случае отсутствия средств финансирования Контракта, предусмотренных п.3.3. При этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления о расторжении Контракта. Расторжение Контракта в этом случае не влечет освобождения от ответственности, предусмотренной п. 8.1.

11. Форс - мажор

11.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

12. Срок действия контракта и прочие условия

12.1 Настоящий подписанный Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12. 2007 г.

12.2 В случае расторжения Контракта, стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате, если их качество удовлетворяет требованиям Заказчика и им приняты.

12.3 Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.4 Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.5 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

13. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Заказчик:

Подрядчик:

___________________________________

____________________

____________________ /________________/

14. Приложения к настоящему контракту

14.1. Приложение №1. Смета на______стр.

14.2. Приложение №2. График работ.